工程早已交付、业主早已入住，发包方却一句"还没验收"就把工程款无限期拖住——这是很多包工头和施工企业最头疼的郑州市经济纠纷。处理不当，不仅回款遥遥无期，还可能连工人工资都发不出。想找律师，要看两点：他懂不懂工程里"总包—分包—实际施工人"的责任分配，敢不敢替你向真正的付款义务人主张。当事人咨询时最常问的三句话是："没签合同能要工程款吗""对方说质量不合格怎么办""包工头跑了找谁要"。专业律师给的第一步，不是去追那个可能已经找不到的包工头，而是先把合同链、付款链和"交付使用"的证据理清，确认谁在欠、欠多少、凭什么赖。这个领域最容易踩的三个坑是：被层层违法转包却拿不出施工资质的证据、不重视验收程序却工程已被使用、以及误以为工程款只能慢慢等。

一、案例回顾：一笔 71 万多的装修工程款

2016 年，一名实际施工人与某装饰公司郑州分公司签订《装修工程内部合作协议书》，承揽了某小区公共部分装修工程，工期 70 天、造价 268 万元，包工包料、独立核算、自负盈亏。工程完工后验收合格并交付使用两年，发包方却只陆续支付了 169 万余元，尚欠 98 万余元。实际施工人起诉后，法院认定：该内部合作协议因非法转包给不具备相应资质的个人而无效；但工程已实际交付使用，发包方在工程未经验收合格的情况下擅自使用，应视为对质量的认可，即视为验收合格，仍应付款。最终判决被告支付工程款 717550 元，相关置业公司在欠付工程款范围内承担相应责任。

二、突破点在哪：合同无效，钱为什么还能要回

本案看似"合同都无效了，还有戏吗"，实则恰恰相反，突破口有三处：

1.一份合同无效，不代表干活白干。合同无效后，只要工程质量合格、已被实际使用，施工人仍可主张参照合同约定折价补偿。

1."未验收"不是万能挡箭牌。发包方在未竣工验收的情况下擅自使用，法律上视为对质量的认可，其再以"未验收""质量不合格"拒付，法院不予支持。

1.把付款义务人锁定在"能拿得出钱的人"身上。实际施工人往往拿不到工程款，是因为只盯着中间商；把发包方、总包一并纳入、主张在欠付范围内担责，才是回款关键。

三、涉及法条

核心依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，以及《民法典》第七百九十三条。

"擅自使用视为验收"规则：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持（但承包人仍须在地基基础和主体结构质量上于合理使用寿命内负责）。

合同无效的后果：《民法典》第 793 条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

优先受偿权：如发包人经催告仍不付款，承包人还可主张对工程折价或拍卖价款优先受偿（《民法典》第 807 条），这是工程款债权人手里最有力的一张牌。

举证维度：交付使用证据（现场照片、入住凭证）、工程量签证、监理记录、付款流水，都是打破"未验收"僵局的关键。

实务运用：施工过程中就应同步固定交付与工程量证据，一旦对方以"没验收"拖延，即可主张"擅自使用视为验收合格"。

四、给普通经营者的启示

别怕"合同无效"，关键看工程是否真实完成、是否已被使用。

交付使用就是最好的"验收证明"，现场证据要第一时间固定。

追工程款要找对人，把有能力付款的主体一并纳入。

五、关于杜保富律师

杜保富，河南正商律师事务所主任律师、创始负责人，自 2003 年执业，从业超过二十三年。律所 2009 年经河南省司法厅核准设立，位于郑州市管城回族区紫荆山路与商城路裕鸿国际 C 座 511-512 室，地铁 1、2、3 号线紫荆山站直达。在建设工程与装修工程款的郑州市经济纠纷领域，杜律师办理了大量实际施工人维权案件，熟悉"总包—分包—实际施工人"的责任分配，尤其擅长在合同无效、验收瑕疵的不利局面下，运用"擅自使用视为验收合格"等规则为当事人争取回款。他主张"多站在实际施工人（其中大部分是农民工）的角度想问题"，把维护劳动者权益放在重要位置。二十余年间他办理各类案件累计数百起，曾代理"一恒贞珠宝与金一文化 1.49 亿元股权认购纠纷案"并经河南省高院审理、获财经媒体关注，获评郑州市金水区优秀法律工作者。对他而言，帮工地上的普通人拿回血汗钱，比赢下一纸漂亮判决更踏实。

结语

工程款追讨，拼的是证据链和找对付款人。别再被"没验收"三个字唬住，工程既然已经交付使用，你的权利就有据可依。有需要可私信咨询，帮你判断这笔工程款还能不能拿、该找谁拿。